Типовой договор подряда рб

Договор подряда

Типовой договор подряда рб

Договор подряда №405/А от 22.05.2016

Организационно-правовая форма и фирменное наименование, в лице ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора, действующего/ей на основании Устава (для директора юридического лица) или доверенности № [] от [ДД.ММ.

ГГГГ] (для представителя от юридического лица)Индивидуальный предприниматель, в лице ФИО индивидуального предпринимателя, действующего/ей на основании свидетельства о государственной регистрации №номер свидетельства от дата выдачи свидетельстваСидоров Василий Иванович, 1990 года рождения («Заказчик»), с одной стороны, и

Организационно-правовая форма и фирменное наименование, в лице ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора, действующего/ей на основании Устава (для директора юридического лица) или доверенности № [] от [ДД.ММ.

ГГГГ] (для представителя от юридического лица) Индивидуальный предприниматель, в лице ФИО индивидуального предпринимателя, действующего/ей на основании свидетельства о государственной регистрации №номер свидетельства от дата выдачи свидетельстваФИО и год рождения («Подрядчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы: ремонт квартиры/офиса, расположенной/ого по адресу г. Минск, ул. Плеханова, д.1, кв.1.. Результат работi должен быть передан Заказчику в течение с 10.09.2016 до 10.11.2016. i i

1.2. Работы выполняются Подрядчиком по заданию Заказчика.

1.3. Сумма, подлежащая выплате Подрядчику по настоящему договору, составялет 1000 (одну тысячу) белорусских рублей.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ.

2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Заказчик обязан осуществлять инструктаж Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ и, при необходимости, проверку знаний Подрядчика по этим вопросам.

2.4. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику безопасные условия работы и уплачивать взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.5. Заказчик обязан уплачивать за Подрядчика обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты Министерства труда и социальной защиты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.6. Заказчик обязан предоставлять при необходимости места для выполнения работ по настоящему договору, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности.

2.7. Заказчик обязан не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы.

2.8. Заказчик обязан обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий.

2.9. Заказчик обязан расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

2.10. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.11. Подрядчик обязуется выполнять работу на свой риск.

2.12. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.13. Подрядчик обязан соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика.

2.14. Подрядчик обязан использовать средства индивидуальной защиты.

2.15. Подрядчик обязан проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее срок выплаты вознаграждения.

3.2. Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы, связанные с исполнением настоящего договора, при условии их экономического обоснования и документального подтверждения.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственностьi в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2. За неисполнение Заказчиком обязательств по оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.15 процентаi невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Заказчик несет ответственность за обеспечение безопасных условий работы Подрядчика в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Совета Министров Республики Беларуси и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более количество месяцев, то каждая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует в течение с 10.09.2016 до 10.11.2016.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

7.3. Правом, применимым к настоящему договору, является право Республики Беларусь.

8. Изменение условий договора и расторжение

8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные настоящим договором для безопасного выполнения работ. Досрочное расторжение настоящего договора в одностороннем порядке допускается и в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

9. Прочие условия договора

9.1. Стороны установили, что содержание договора, условия сотрудничества сторон, переданная документация, полученная сторонами информация представляют собой конфиденциальную информацию.

Стороны обязуются как в течение всего срока действия настоящего договора, так и в течение количество лет лет по окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать конфиденциальную информацию, и соглашаются обеспечить защиту конфиденциальности информации.

9.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору, другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.

9.3. Исключительные имущественные, авторские и смежные права на работы и/или информационные материалы, используемые либо создаваемые в процессе исполнения настоящего договора принадлежат Заказчику.

9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.5. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

ЗаказчикПодрядчик
Ф.И.О.: ФИООрганизационно-правовая форма и фирменное наименованиеИндивидуальный предприниматель ФИО индивидуального предпринимателяОрганизационно-правовая форма и фирменное наименование Индивидуальный предприниматель ФИО индивидуального предпринимателяФ.И.О.: ФИО
Адрес: г. Минск, ул. Ленина 5, кв. 10Адрес: адресАдрес: адрес регистрацииАдрес: адрес
Паспорт: MP3052305УНП УНПУНП УНП Паспорт: серия и номер паспорта
выдан Фрунзенским РУВД г. МинскаР/с номер Р/сР/c номер Р/свыдан орган, выдавший паспорт, и дата выдачи
от 15.05.2010в название банкав название банкаот 15.05.2007
код банка код банкакод банка код банкаСвидетельство социального страхования №номер свидетельства о страховании
адрес банка адрес банкаадрес банка адрес банка
ЗаказчикОт имени ЗаказчикаОт имени ПодрядчикаПодрядчик
_____________________________________________________________
подписьрасшифровка подписиподписьрасшифровка подписи
печатьпечать

Источник: https://boriusdoc.com/by/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%B8-%D0%B8%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/

Образцы договоров

Типовой договор подряда рб

Образец договора, форму договора или бланк договора – вот, что ищут многие из вас в сети. Ссылки на типовые договора даны внизу страницы.

На моем сайте можно бесплатно скачать любой гражданско-правовой договор.

Здесь представлены следующие виды договоров: договор аренды, договор аренды помещения, договор аренды нежилого помещения, договор аренды транспортного средства, договор подряда, договор ремонта, строительный договор, договор строительного подряда, договор выполнения работ, договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор на оказание услуги, договор поставки, договор займа, договор комиссии, договор пользования, договор безвозмездного пользования, договор перевозки, договор перевозки грузов, транспортный договор, договор перевода долга, договор поручения, договор дарения, учредительный договор (договор ООО), договор уступки прав, договор уступки требования, договор хранения, договор использования оборудования, договор международной купли-продажи, внешнеторговый договор, внешнеэкономический договор, инвестиционный договор, договор залога, договор на изготовление.

Все эти документы полностью соответствуют законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования субъектами хозяйствования на территории РБ.

Представленные образцы являются типовыми и продойдут для простого урегулирования отношений между сторонами, определения их прав и обязанностей.

Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите.

Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов. Грамотный договор, составленный квалифицированный юристом, будет разительно отличаться от представленных ниже образцов.

Такие, профессионально составленные документы, здесь для бесплатного скачивания, конечно, не представлены. Они стоят денег.

Каждый из них разрабатывается, как костюм при индивидуальном пошиве, и гораздо меньше подойдет для среднестатистической ситуации, чем бесплатные формы договоров, поскольку подписать «навороченный» договор гораздо сложнее, чем простой.

Противоположная сторона от такого договора всегда ждет подвоха (и не зря; в таких договорах их полно). Один из моих клиентов даже заявил, что он никогда не подписывает договоры, состоящие более чем из 2 страниц.

К слову, мой договор на оказание юридических услуг (казалось бы что там заключать, предмет, стоимость, сроки) содержит 6. Конечно. Я бы мог вместить его и на две страницы, но тогда пришлось бы читать с лупой. Но и 6 страниц не предел.

Например, у меня есть форма договора поставки на 8 листах и форма договора строительного подряда на 11 листах. Дважды я представлял интересы клиентов в хозяйственных спорах с ЗАО «ВЦ «Аквабел», и оба раза по вопросам аренды. Так вот, форма договора аренды нежилого помещения, предложенная арендодателем насчитывала 29 (!) страниц, вдобавок шли правила пользования помещениями еще на 11 листах. Не знаю, осилил ли судья договор, но у меня только на то, чтобы прочитать его от корки до корки и понять, что он сулит клиенту ушло не менее 2 часов.

Я никогда не ставлю целью подготовить для клиента большой договор. Договор просто должен полностью защищать ваши интересы. В составлении договоров есть свои хитрости.

Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены действующим законодательством, и не подлежат изменению по соглашению сторон.

Напротив, если обычные права и обязанности можно изменить, и клиент настаивает на этом, то чтобы не наводить контрагента на мысль, что есть подвох, излагаются все права и обязанности, и измененные, и нет. Соответственно, увеличивается количество страниц.

Смысл вы уже, наверное, поняли – чем больше слов, тем проще спрятать нужные из них. Напротив, если бы договор состоял из 2 страниц, и содержал все «подвохи», то они были бы очевидны. И документ вряд ли бы был подписан.

Скорее всего стороны вступили бы в затяжной процесс согласования условий договора посредством протоколов разногласий и протоколов урегулирования разногласий.

Отсюда мораль, если вы предлагаете объемный договор – хорошо, если его предлагают вам – ждите подвоха.

Умение составлять договора как раз и состоит в том, чтобы понять приоритеты. Составляя документ, нужно четко представлять, что хочешь получить в результате. Приведу пример. Вы поставляете товар. Следовательно, вам нужно получить деньги. Но всю стоимость товара покупатель пречислить сразу не готов. Получается, что вам нужно обезопасить свои интересы.

Поэтому, как минимум, нужно предусмотреть, что право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент полной его оплаты, до момента оплаты товар находится в залоге у продавца, действуют условия коммерческого займа, если покупатель не оплатит товар в срок, продавец вправе изменить цену товара.

Остальные условия договора не менее важны, но являются второстепенными по отношению к его предмету (читайте «сути»).

Также неплохо:
переложить риски на противоположную сторону.

Гибель, порча, повреждение товара, обширный перечень форс-мажорных обстоятельств, действия третьих лиц, условия действия гарантии на товар и прочие нюансы договора надежно защитят ваши интересы, если что-то пойдет не так;
освободить себя от ответственности.

Тут пригодится оговорка о том, что ответственность продавца наступает лишь при наличии вины. Необходимо также свести к минимуму основания ответственности продавца по договору;
предусмотреть ответственность для противоположной стороны. Здесь действует принцип обратный изложенному абзацем выше.

С той лишь оговорокой, что для противоположной стороны договора нужно устанавливать санкции, которые не будут уменьшены судом;
иметь возможность прекратить договор по своему желанию. Предусматриваются основания отказа от договора, прекращения договора и его расторжения.

Все остальные условия договора тоже должны работать на вас. Это и досудебный порядок урегулирования спора, и указание суда, который будет в случае возникновения рассматривать спор между сторонами договора, и срок действия обязательств сторон по договору, и момент исполнения, и множество других.

То, что кажется простым, отнюдь не просто. Мне известны более 40 условий, изменив которые при заключении ЛЮБОГО договора, можно существенно изменить последствия. Плюс у каждого из видов договоров (поставка, подряд, аренда и т.д.) существует от 10 условий, способных сделать тоже самое.

Разработка индивидуального договора, как юридическая услуга, стоит от 300 000 до 1 000 000 рублей, в зависимости от пожеланий клиента.

Обычно отношения сторон повторяются. Поэтому однажды заказанный у меня образец договора станет той формой договора, которая прослужит вам долгое время. Условия договоров не так подвержены изменениям как действующее законодательство Республики Беларусь, и образцы разработанных мною документов останутся актуальными на протяжении минимум 2-3 лет.

А теперь перейдем к тому, что было обещано в начале статьи – раздаче образцов договоров, форм договоров и бланков договоров.

Еще раз повторюсь, что все из приведенных ниже образцов договоров полностью соответствуют действующему законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования на территории РБ, хотя и являются упрощенными формами. Вы можете абсолютно бесплатно скачать любой из них.

Образец договора аренды
Договор аренды помещения
Форма договора аренды нежилого помещения
Договор аренды транспортного средства
Образец договора подряда
Форма договора купли-продажи
Договор оказания услуг
Образец договора на оказание услуги
Договор поставки
Бланк договора поставки товара
Форма договора поставки продукции
Договор займа
Образец договора комиссии
Бланк договора пользования имуществом
Форма договора безвозмездного пользования
Строительный договор
Договор строительного подряда
Образец договора выполнения работ
Договор перевозки
Образец договора перевозки грузов
Транспортный договор
Форма договора перевода долга
Образец договора дарения
Бланк договора поручения
Учредительный договор (договор ООО)
Форма договора уступки прав
Образец договора уступки требования
Бланк договора хранения
Договор использования оборудования
Договор международной купли-продажи
Внешнеторговый договор
Внешнеэкономический договор
Образец инвестиционного договора
Форма договора ремонта
Форма договора залога
Договор на изготовление вещи

Делаю жизнь проще,
юрист Николай Калюнов

Источник: https://noproblem.by/formy-dogovorov

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.